Договор-оферта
г Ростов-на-Дону
в лице , действует на основании ,
в дальнейшем именуемое Исполнитель, настоящим договором-офертой выражает намерение заключить договор поставки полиграфической продукции
(далее Договор) с любым лицом, которое отзовется на это предложение.
В соответствии со ст. 438 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты (частичной оплаты)
продукции лицо, производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком.
Датой заключения настоящего Договора считается дата поступления на расчетный счет Исполнителя соответствующей оплаты Заказчиком продукции
Исполнителя.
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство изготовить и передать Заказчику полиграфическую продукцию.
2. Условия и сроки выполнения работ.
2.1. Заказчик подает заявку на поставку полиграфической продукции. Заявка может быть подана Заказчиком посредством размещения онлайн-заказа.
В заявке Заказчик указывает наименование, количество, характеристики продукции.
2.2. Высланная Заказчиком в адрес Исполнителя заявка, содержащая во вложении макет изготавливаемой продукции, автоматически становится для
Исполнителя техническим заданием на изготовление продукции.
2.3. Заказчик обязан предоставить макеты, соответствующие техническим требованиям Исполнителя к макетам, предоставляемым Заказчиком.
2.4. Исполнитель имеет право не принять макеты к исполнению, если они не соответствуют техническим требованиям Исполнителя к готовым макетам,
предоставляемым Заказчиком.
2.5. На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет, в котором указываются наименование, количество и стоимость продукции.
Оплата/частичная оплата данного счета означает принятие Заказчиком условий настоящего Договора.
2.6. Переписка между Сторонами осуществляется путем отправления одной стороной в адрес другой стороны оформленного в письменном виде документа
посредством электронной почты. Данная переписка имеет юридическую силу и может использоваться в качестве доказательств в суде.
2.7. Срок изготовления продукции составляет от 1 до 10 рабочих дней с момента предоставления макета, соответствующего техническим требованиям
Исполнителя к готовым макетам, и 100% оплаты заказа, в зависимости от сложности изготовления и количества заказанной продукции, указанных в заявке.
2.8. Исполнитель вправе досрочно сдать Заказчику готовую продукцию.
2.9. Исполнитель может увеличить срок исполнения заказа, если Заказчик вносит изменения в готовый макет на этапе производства и если готовый
макет, предоставленный Заказчиком, требует доработки.
2.10. Доставка готовой продукции со склада Исполнителя осуществляется силами Заказчика. Стороны могут договориться о доставке продукции силами
Исполнителя за отдельную плату.
3. Стоимость продукции и порядок расчетов.
3.1. Стоимость конкретной партии готовой продукции указывается в счете на оплату, выставляемом Исполнителем,
сумма указывается с учетом налога НДС.
3.2. При размещении заказа Заказчик оплачивает не менее 100% стоимости продукции, при отсутствии иных письменных договоренностей.
3.3. Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя.
3.4. Платеж по счету считается осуществленным с момента поступления денежных средств, указанных в счете, на расчетный счет Исполнителя.
4. Качество продукции.
4.1. Качество готовой продукции должно соответствовать нормам печати, по которым работает Исполнитель.
4.2. Качество макетов, предоставленных Заказчиком, должно соответствовать техническим требованиям Исполнителя к макетам.
5. Порядок сдачи-приемки продукции
5.1. Продукция выдается (отгружается) со склада Исполнителя только после 100% оплаты ее стоимости Заказчиком.
5.2. Отгрузка готовой продукции осуществляется только при наличии Доверенности (у представителя Заказчика) или печати со стороны Заказчика.
5.3. Мотивированный отказ от приема готовой продукции Заказчиком фиксируется путем составления двустороннего акта о несоответствии готовой
продукции Техническому заданию или нормам печати.
5.4. Претензии по количеству и качеству продукции принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи продукции Заказчику.
Исполнитель обязан предоставить ответ на претензию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.
6. Права и ответственность сторон.
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки изготовления продукции, ее соответствие нормам качества.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание продукции, а также за нарушение Заказчиком норм части 4 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При предоставлении Заказчиком файла с готовой версткой или готовым postscript’ом Исполнитель не несет ответственности за неправильное
написание Заказчиком верстки, postscript файла, не несет ответственности за пропущенные символы, картинки и грамматические ошибки в предоставленных
Заказчиком файлах, а также за ошибки, вызванные несоблюдением в верстке технических требований Исполнителя. При возникновении брака ввиду
несоблюдения технических требований вся ответственность ложится на сторону, предоставившую некорректный макет.
6.4. Заказчик несет ответственность за качество предоставленных макетов, их соответствие техническим требованиям Исполнителя к макетам, а также
за своевременную оплату стоимости готовой продукции в порядке, установленном настоящим Договором.
6.5. В случае нарушения Заказчиком определенного Договором в пункте 3.2. порядка оплаты продукции Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от поставки продукции по конкретной заявке.
6.6. При несоответствии готовой продукции/части продукции нормам печати Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки путем изготовления новой
партии/части партии продукции при условии возврата Заказчиком всей бракованной продукции на склад Исполнителя.
6.7. Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от стоимости непоставленной в срок продукции
за каждый день нарушения сроков сдачи готовой продукции, но не более 30 % общей стоимости продукции.
6.8. Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты исключительной неустойки в размере 0,1 % от суммы неоплаченной продукции за каждый
день просрочки оплаты, но не более 30 % общей стоимости продукции.
6.9. Исполнитель обязуется хранить продукцию на собственном складе в течение 15 дней с даты изготовления. По окончании 15-дневного срока хранение
осуществляется за плату исходя из следующей стоимости: объем продукции до 1 куб. м. – 250 руб., более 1 куб. м. – 500 руб. за каждый день хранения продукции.
6.10. Все возникающие в процессе исполнения настоящего Договора споры разрешаются путем переговоров или обращения в Арбитражный суд города
Ростова-на-Дону. Претензионный порядок урегулирования споров не является обязательным для сторон.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное выполнение одной из сторон соответствующих
обязательств в рамках настоящего Договора, а именно: стихийных бедствий, войны, государственного запрета на экспорт/импорт необходимых материалов,
других обстоятельств, не зависящих от сторон, подписавших настоящий Договор, срок, указанный для выполнения обязательств, должен быть продлен на
период, пока указанные обстоятельства или их последствия не будут устранены.
8. Действие оферты
8.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу https://flaer61.ru/oferta.php и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внесения изменений в условия и/или отзыва Оферты в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения
Исполнителем изменений в Оферту, таковые вступают в силу с момента размещения измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п.8.1. Договора
адресу, если иной срок не определен дополнительно при таком размещении.
8.3. Заказчик производит Акцепт Оферты посредством оплаты/частичной оплаты Счета, что равносильно заключению договора (ст. 438 ГК РФ) на условиях Оферты.
8.4. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) до момента исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно
оплаты Заказчиком стоимости продукции и поставки Исполнителем продукции в объеме, соответствующем заявке, либо б) до момента расторжения Договора.
8.5. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между
Сторонами Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.
8.6. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено
Исполнителем при отзыве Оферты.
9. Прочие условия
9.1. Не вступая в противоречия с условиями Оферты, Исполнитель и Заказчик вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двустороннего
документа, равного по юридической силе настоящему Договору-оферте.
Такой Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение года.
9.2. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения срока исполнения обязательств Сторон по Договору. Обязательства
прекращаются за их надлежащим исполнением.
9.3. По требованию одной стороны настоящий Договор может быть расторгнут письменным уведомлением в адрес другой стороны в случае существенного
нарушения другой стороной условий Договора.
9.4. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель должен сообщать об этом путем публикации измененных данных на сайте по адресу
https://flaer61.ru/oferta.php.
9.5. Производя акцепт настоящей оферты путем оплаты (частичной оплаты) счета Исполнителя, Заказчик соглашается с техническими требованиями
ООО «Группа компаний ФЛАЕР», размещенными на официальном сайте Исполнителя по адресу https://flaer61.ru.
Исполнитель:
ИНН: /КПП:
ОГРН: 313619408800047
Почтовый адрес:
Адрес производства:
Расчетный счет в г.
БИК банка:
Корреспондентский счет: